1. 本規約は、株式会社Ahare（以下「当社」）が提供するAI動画制作マッチングサービス「AI Movie Match」（以下「本サービス」）のうち、発注者として本サービスを利用するすべての個人および法人（以下「発注者」）に適用されます。
2. 発注者は、本サービスを利用することにより、本規約の全条項に同意したものとみなされます。
3. 当社は、本規約を必要に応じて変更することができます。変更後の規約は、本サービス上に掲載した時点で効力を生じるものとします。

本規約において使用する用語の意義は、以下のとおりとします。

• クリエイター: 本サービスにクリエイターとして登録し、動画制作サービスを提供する者
• 案件: 発注者がクリエイターに対して制作を依頼する動画制作プロジェクト
• コンペ: 複数のクリエイターから提案を募り、採用作品を選定する案件方式
• 成果物: クリエイターが制作し発注者に納品する動画その他の制作物
• 仮払い: 発注者が報酬額を本サービスを通じて事前に支払い、当社の決済代行業者が一時的に預かる仕組み
• 検収: 発注者が成果物の内容を確認し、納品物として承認する行為

1. 本サービスを利用するためには、発注者は当社所定の方法でアカウント登録を行う必要があります。
2. 発注者は、登録時に氏名（または法人名）、メールアドレス、その他当社が必要と認める情報を真実かつ正確に提供する義務を負います。
3. 登録情報に変更があった場合、発注者は速やかに登録情報を更新するものとします。
4. 当社は、登録情報に虚偽がある場合、過去に本規約違反等によりアカウント停止された場合、反社会的勢力に該当する場合、その他不適切と判断した場合に、発注者の登録を拒否し、または既登録のアカウントを停止・削除することができます。

1. 本サービスは、AI動画制作を依頼したい発注者と、AI動画制作スキルを持つクリエイターをマッチングするオンラインプラットフォームです。
2. 当社は、発注者とクリエイター間の動画制作契約の当事者ではなく、両者間のマッチング機会を提供するに留まります。具体的な制作内容、納期、品質等は発注者とクリエイター間で合意するものとします。
3. 発注者は、本サービス上で案件の投稿および公開、クリエイターのプロフィール閲覧・検索・指名、コンペの開催、メッセージ交換、報酬の仮払いおよび検収を行うことができます。

1. 発注者とクリエイター間の動画制作契約は、直接発注の場合は発注者がクリエイターからの見積もりを承諾し報酬を仮払いした時点、コンペの場合は発注者がコンペの採用作品を選定し当該クリエイターに対する報酬支払いが完了した時点で成立するものとします。
2. 契約成立後、発注者は契約条件（納期、修正回数、納品形式等）に従い、クリエイターと協力して案件を進行させる義務を負います。

1. 発注者は、案件ごとに合意された報酬額を当社所定の方法で支払うものとします。
2. 発注者には、当社所定の場合を除き、別途プラットフォーム手数料は発生しません。見積もり額がそのまま発注者の支払額となります。
3. 発注者は、消費税相当額および支払方法に応じた手数料（クレジットカード決済手数料等）を別途負担する場合があります。

1. 発注者は、クレジットカード決済、銀行振込、法人請求書払い（月末締め翌月末払い等、当社所定の条件による）のいずれかにより報酬を支払うものとします。
2. 法人請求書払いを利用する場合、発注者は当社所定の与信審査を経るものとします。当社は、与信審査の結果により、法人請求書払いの利用を拒否することができます。
3. 支払い遅延が発生した場合、発注者は遅延損害金（年率14.6%）を支払うものとします。

1. 発注者は、案件の契約成立時に、合意された報酬の全額を仮払いするものとします。仮払い金は、当社の決済代行業者である Stripe Inc. のシステム内で一時的に管理され、当社自身は資金を保有しません。
2. 発注者は、クリエイターから成果物が納品された後、当社所定の検収期間内（標準72時間）に検収または修正依頼を行うものとします。
3. 検収期間内に発注者からの応答がない場合、当該成果物は自動的に検収完了したものとみなされます（自動検収）。
4. 検収完了後、仮払い金は所定の手数料を差し引いた金額がクリエイターに送金されます。

1. 契約成立後のキャンセルは、当社所定の手続きに従い、発注者・クリエイター双方の合意がある場合に限り認められます。
2. クリエイターが制作に着手する前の合意解約の場合、仮払い金は全額発注者に返金されます。
3. 制作開始後の合意解約の場合、進捗状況に応じた金額をクリエイターに支払い、残額が発注者に返金されるものとします。配分は両者の協議により決定し、合意に至らない場合は当社が仲裁します。
4. クリエイターの規約違反による契約解除の場合、仮払い金は原則として全額発注者に返金されます。

1. 発注者がクリエイターから受領した成果物の著作権およびその他の知的財産権は、特段の合意がない限り、検収完了時点で発注者に譲渡されるものとします。
2. 譲渡の標準範囲は、商用利用権、二次的著作物の作成権、国内外における無期限の利用権です。
3. 独占利用権（クリエイターによる類似作品の他社提供を制限）、第三者への再販売権は、特約により追加購入できるものとします。
4. 発注者は、成果物に第三者の著作権、肖像権、商標権その他の権利侵害が疑われる場合、直ちに当社に通報するものとします。
5. クリエイターの著作者人格権の不行使については、別途両者の合意により定めるものとします。

発注者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。

1. クリエイターに対して、プラットフォーム外での直接取引を勧誘または強要する行為
2. 他の発注者・クリエイターを誹謗中傷し、または虚偽の情報を流布する行為
3. 虚偽の評価・レビューを投稿する行為
4. 本サービスのシステムに不正アクセスし、または改変する行為
5. 反社会的勢力に関連する案件を依頼する行為
6. 法令または公序良俗に反する内容の動画制作を依頼する行為（児童ポルノ、薬物、武器、差別表現等）
7. ディープフェイク、第三者の肖像権を侵害する動画の制作を依頼する行為
8. 他人になりすます行為
9. その他、当社が不適切と判断する行為

1. 当社は、本サービスの提供にあたり取得する個人情報を、別途定める「プライバシーポリシー」に従って取り扱います。
2. 発注者は、本サービスを通じて知り得たクリエイターの個人情報を、本サービスの目的以外に使用してはなりません。

1. 当社は、発注者とクリエイター間の動画制作契約について、当事者ではなく、契約内容の履行についていかなる責任も負いません。
2. 当社は、成果物の品質、納期遵守、第三者の権利侵害について保証するものではありません。
3. 当社は、本サービスの提供にあたり、システム障害、メンテナンス、不可抗力等により本サービスの全部または一部を停止する場合があります。これによる発注者の損害について、当社は責任を負いません。
4. 当社の発注者に対する損害賠償責任は、当該損害発生の直接原因となった案件における仮払い金額を上限とします。ただし、当社の故意または重過失による損害については、この限りではありません。

1. 当社は、発注者への事前通知をもって、本サービスの内容を変更し、または一時的に停止することができます。
2. 当社は、3ヶ月前までの通知をもって、本サービスを廃止することができます。

1. 発注者は、当社所定の手続きにより、いつでも本サービスを退会することができます。
2. 退会時に進行中の案件がある場合、当該案件が完了するまで本サービスの利用は継続されるものとし、退会手続きは案件完了後に処理されます。
3. 退会後も、第10条、第11条、第13条、第16条、第17条は引き続き効力を有します。

1. 発注者は、自身が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」）に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
2. 当社は、発注者が反社会的勢力に該当し、または該当する疑いがあると判断した場合、何らの催告なしに本サービスの利用を停止し、契約を解除することができます。

1. 発注者とクリエイター間に紛争が生じた場合、当社は中立的立場で任意の仲裁を試みますが、これは当社の義務ではありません。
2. 本規約に関する紛争については、当社所在地を管轄する津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。